Котировочная заявка




Скачать 153.54 Kb.
НазваниеКотировочная заявка
Дата публикации20.06.2013
Размер153.54 Kb.
ТипДокументы
odtdocs.ru > Культура > Документы
Приложение № 1

Форма котировочной заявки

Начальнику отдела культуры

администрации Бикинского

муниципального района


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» _____________________ г.
Наименование подрядчика(Ф .И.О.)______________________________________________________

Юридический адрес ________________________________________________________________

Фактический адрес__________________________________________________________________

Банковские реквизиты_______________________________________________________________

ИНН___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, наименование и реквизиты на основании, которого действует ___________________________________________

(наименование документа, №, дата для доверенности)

тел/факс:___________________________________email: _________________________________

сайт _____________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работу на следующих условиях:

№ п\п

Наименование работ

Ед.измерен.

Кол-во

Стоимость котировочной заявки в рублях

^ Санузел кинотеатра «Октябрь»

1.

Очистка стен и потолков от старой краски

М2

103,2




2.

Грунтовка стен и потолков «Праймером»

М2

103,2




3.

Шпаклевка стен и потолков

М2

103,2




4.

Побелка стен и потолков водоэмульсионной краской

М2

103,2




5.

Очистка стен от старых плит

М2

14,8




6.

Штукатурка стен

М2

24,8




7.

Облицовка стен из плит

М2

50




8.

Демонтаж старого водопровода

п\м

24,5




9.

Разборка бетонных полов

М2

22,2




12.

Разборка унитазов в комплекте

Шт.

2




13.

Разборка трубопровода канализаций

п\м

9,6




14.

Демонтаж умывальников

шт

2




15.

Монтаж трубопровода холодной воды из труб метапола

п\м

24,5




16.

Устройство кранов, отводов и распределителей

шт

17




17.

Установка умывальников в комплекте

шт

2




18.

Установка смесителей в комплекте

шт

3




19.

Устройство унитазов в комплекте

шт

2




20.

Установка сливных бачков в комплекте

шт

2




21.

Устройство кирпичной перегородки

М2

1,7




22.

Растворная стяжка полов толщиной 5 см

М2

28,2




23.

Облицовка полов керамогранитной плиткой

М2

32,5




24.

Устройство ступеней из кирпича и бетона

М3

1.48




25.

Облицовка ступеней из керамогранитных плит

М2

2,7




26.

Облицовка дверных откосов из плит

М2

1.7




27.

Установка полов плинтусов

п\м

39,5




28.

Окраска дверных проемов

М2

21,5




29.

Уборка мусора и самовывоз

т

12,75




Санузел Районного Дома культуры

1.

Очистка стен от старой кафельной плитки

М2

63,8




2.

Демонтаж кирпичной перегородки

М2

11,3




3.

Разборка бетонных полов

М2

17,1




4.

Разборка трубопровода системы холодного водоснабжения

п\м

60,5




5.

Разборка трубопровода системы отопления

п\м

26,0




6.

Демонтаж канализационной системы(трубы)

п\м

38,0




7.

Разборка деревянных перегородок

М2

33,4




8.

Демонтаж унитазов

шт

5




9.

Демонтаж умывальников

шт

2




10.

Демонтаж кранов и смесителей

шт

2




11.

Очистка стен от старой краски

М2

121,5




12.

Очистка потолков от старой краски

М2

58,5




13.

Устройство кирпичной перегородки

М2

35,8




14.

Штукатурка стен

М2

92,3




15.

Грунтовка стен «Праймером»

М2

121,5




16.

Грунтовка потолков «Праймером»

М2

58,5




17.

Шпаклевка стен и потолков на 2 раза

М2

180




18.

Шлифовка стен и потолков

М2

180




19.

Побелка стен и потолков водоэмульсионной краской

М2

180




20.

Растворная стяжка полов толщиной 5 см

М2

52,1




21.

Облицовка стен керамической плиткой

М2

98,2




22.

Облицовка полов керамогранитной плиткой

М2

52,1




23.

Окраска дверных блоков

М2

28,6




24.

Кирпичная кладка ступеней

М3

6,3




25.

Установка унитазов в комплекте

шт

5




26.

Установка умывальников в комплекте

шт

2




27.

Установка смесителей в комплекте

шт

2




28.

Установка писсуаров настенных в комплекте

шт

1




29.

Установка сливных бачков в комплекте

шт

5




30.

Монтаж водопровода32-36 мм

п\м

16




31.

Монтаж водопровода 26-30 мм из метаполла

п\м

12




32.

Монтаж водопровода 16-20 мм из метаполла

п\м

15




33.

Монтаж труб канализации 100 мм

п\м

18




34.

Монтаж труб канализации 50 мм

п\м

8,5




35.

Монтаж труб отопления 50 мм

п\м

26,0




36.

Монтаж радиаторов отопления в комплекте

шт

2




37.

Установка кранов, отводов для монтажа системы водоснабжения

шт

71




38.

Облицовка керамогранитной плиткой лестничные ступени

М2

12,0




39.

Замена труб системы холодного водоснабжения 50мм

п\м

23




40.

Уборка мусора и самовывоз

т

43






^ Срок выполнения работ _________________________________________________________________________
Особые условия и обязанности исполнителя:

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок оплаты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
^ Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен предоставить услуги по адресу:


Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________________ (наименование организации – участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а так же, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______% балансовой стоимости активов участников размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
Для подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей и с учетом условий, изложенных в запросе котировочной цены, будут выполнять роль контракта между нами.


Руководитель______________________ _____________________ ____________________________

(должность) (подпись) расшифровка подписи)

МП



проект

^ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №


г.Бикин « » 2010 г.
Отдел культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Демина Николая Федоровича, действующего на основании Положения с одной стороны, и именуемое в дальнейшем Подрядчик, имеющий лицензию в , действующего на основании устава с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

  1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту санузла Районного Дома культуры по адресу: г.Бикин ул.Октябрьская,10 и санузла кинотеатра «Октябрь» по адресу: г.Бикин, ул. Первомайская,13 в соответствии с условиями Контракта, утвержденной сметой, включая возможные работы, определенно не указанные, но необходимые для полного выполнения Задания и нормальной эксплуатации объекта, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в размерах и порядке, установленном настоящим Контрактом.

1.2. Содержание и объем работ по настоящему контракту определяются согласованной сторонами проектно-сметной документацией, являющейся приложением к контракту и его неотъемлемой частью.

2. Стоимость работ по муниципальному контракту

2.1. Стоимость работ по Контракту включает общую стоимость всех работ, оплачиваемых Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

2.2.Стоимость работы, по Контракту определяется по ценам в соответствии с заявкой Подрядчика , поданной в ходе размещения муниципального заказа и составляет рублей ( ) с учетом НДС.

2.3. В стоимость работ включен полный объем работ и материалов, предусмотренных извещением и спецификацией на выполнение работ, включая налоги, в том числе и НДС и все прочие обязательные платежи, т.е. является конечной и не подлежит изменению при осуществлении работ.

  1. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: в трехдневный срок с момента заключения контракта.

Окончание работ: не позднее 26 декабря 2010г

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения условий договора.

^ 4. Обязательства сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1. Осуществляет технический надзор и контроль за ходом ремонтных работ, за соблюдением сроков, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.2. В течение 3-х рабочих дней принимает у Подрядчика выполненные работы, путем подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, либо представляет отказ в приемке работ.

4.1.3. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.4. Надзор за соблюдением сроков выполнения работ, последовательность и качество выполняемых работ возлагается на директоров Районного Дома культуры и кинотеатра «Октябрь».

4.2.Подрядчик:

      1. Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику.

      2. Обеспечивает выполнение на участке ремонта необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение правил благоустройства во время проведения работ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а так же за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

        Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями Контракта и действующими СНиП, в сроки установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ за счет собственных средств.

      3. Передает Заказчику всю исполнительную документацию, необходимую при приемке работ, готовит и предъявляет все скрытые работы. Все изменения и исправления, сделанные до приемки работ, согласовываются Заказчиком.

      4. В трехдневный срок после подписания акта об окончании работ на объекте вывозит за пределы площадки, принадлежащие оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы и другое имущество, а так же строительный мусор.

      5. При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ Подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости ремонта обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы. В противном случае Заказчик имеет право привлечь для устранения брака другого подрядчика и оплатить работы за счет Подрядчика.

^ 5. Порядок оплаты.

5.1. Предоплата составляет 30% от стоимости муниципального контракта. Оплата производится платежным поручением Заказчика на основании счета и акта выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания акта. Основанием для оформления счета является подписанный Заказчиком акт выполненных работ.

5.2. При выявлении Заказчиком или контролирующими органами завышенных объемов работ или неверного применения расценок по выполненным или принятым к оплате работам Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести снятие излишне принятых к оплате объемов работ в пределах срока исковой давности.

^ 6. Гарантийные сроки.

6.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в течении 5 лет.

6.2. Гарантийный срок на все ремонтные работы составляет 5 лет. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружены дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3.Указаные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

^ 7.Ответственность сторон

7.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки..

^ 7.2.В случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в работе в 2-х дневный срок.

7.3. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

^ 7.4. Во всем остальном, неурегулированном в настоящем контракте, стороны руководствуются нормами действующего законодательства в Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе пожара, наводнения, землетрясения и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок действия таких обстоятельств и их последствий.

^ 9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края в установленном законодательством порядке.

^ 10.Срок действия и порядок расторжения Контракта.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

10.2. Срок действия контракта устанавливается до 26 декабря 2010 г., в случае неисполнения одной из сторон условий контракта- до полного их исполнения.

11. Адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик» «Подрядчик»

Отдел культуры администрации

Бикинского муниципального района

Хабаровского края

682970, г.Бикин, ул.Октябрьская,8

ИНН 2707000457, БИК 040813001

р/с 40204810800000003020

тел.21-6-36, 21-7-39



Начальник отдела культуры

Н.Ф.Демин_______________ ____________

« «________________200__г. « «__________________200__г.

М.П. М.П.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Котировочная заявка
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаровобъем выполняемых работ,оказываемых услуг

Котировочная заявка
В котировочную комиссию по проведению закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информатизации и телекоммуникаций...

Заявка на получение титула «интернациональный чемпион» Заявка заполняется...
Заявка заполняется печатными буквами/цифрами, по одной букве/цифре в каждой клеточке

Заявка на экспедирование по москве №

Решение комиссии Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии...
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №0360100015813000003-п от 05. 02. 2013

Решение комиссии Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии...
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №0360100015813000008-п от 20. 02. 2013

Заявка на участие в рекламном туре

Заявка на коучинг-программу «Лайф in Кайф»

Заявка на участие в олимпиаде по физике «Будущее Сибири»

Акт осмотра объекта, заявка на продажу загород

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница