О проведении запроса котировок цен




Скачать 316.39 Kb.
НазваниеО проведении запроса котировок цен
страница4/5
Дата публикации21.05.2013
Размер316.39 Kb.
ТипДокументы
odtdocs.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5
^

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ


ПОСТАВКИ № ____
г. Воронеж «___» ___________ 2012 года
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области – главного судебного пристава Воронежской области Поповой Веры Васильевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"(далее – Закон о размещении заказов) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок (протокол № ____________ от "___"________ ___ г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить конверты немаркированные (далее – товар) в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение к настоящему Контракту), а Заказчик принять и оплатить товар.

1.2. На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц.

1.3. Погрузка и разгрузка, доставка, осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик обязуется принять и оплатить товар по факту поставки за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, в соответствии с условиями оплаты, указанными в разделе 2 настоящего Контракта.

1.5. Некачественный и не соответствующий ассортименту товар считается не поставленным и не оплачивается.

1.6. Переход права собственности на товар от Поставщика к Заказчику происходит в момент передачи товара и подписания товарно-транспортных накладных.
^ 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ____________________ (____________________________) руб. ______ коп., включая НДС 18% (или НДС не облагается).

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров.

2.3. Оплата производится по факту поставки и приемки товара путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств, размер которых соответствует в установленном порядке расчетным документам (счет, товарная накладная, счет-фактура) в течение 10 (десяти) банковских дней.

2.4. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате товара со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Поставщика.

2.5. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, упаковки товара, доставки товара до места поставки, погрузки-разгрузки, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, и иные расходы связанные с исполнением Контракта.
^ 3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка товара по товарной накладной производится в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение к настоящему Контракту) по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 2.

3.2. Срок поставки товара: Поставщик должен поставить Заказчику товары в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего государственного контракта.

3.3. Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

3.4. Место поставки: товар доставляется Поставщиком на склад Заказчика и передается представителю Заказчика, имеющему надлежащим образом оформленную доверенность, по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 2, где проходит процедуру оприходования при условии полного соответствия товара требованиям Заказчика.

3.5. Условия доставки: доставка транспортом Поставщика, необходимость в перевозке и разгрузке. Доставка, разгрузка, перевозка товара - силами и за счет Поставщика.
^ 4. Обязанности и права Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар, соответствующий Спецификации на поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до момента начала поставок на склад Заказчика.

4.1.3. Обеспечить замену товара, не соответствующего потребительским свойствам и качественным характеристикам, требуемым Заказчиком, в течение одного рабочего дня со дня составления акта рекламации, подписанного уполномоченными лицами Заказчика, и направления его Поставщику по факсу или электронной почтой, что является должным уведомлением Стороны.

4.1.4. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.5. Представить документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик гарантирует:

4.2.1. Соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене товара в течение суток от уведомления о наличии дефектного товара, выявленного Заказчиком.

4.2.2. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.2.3. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

4.2.4. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Контрактам.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Контракта.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику.

4.4.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.5. Заказчик вправе:

4.5.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.5.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 2.3 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.5.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

4.5.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

4.5.5 При получении товара произвести проверку качества, количества, комплектности и ассортимента товара. При обнаружении их несоответствия условиям Контракта, составить соответствующий акт и требовать от Поставщика исполнения обязанности, предусмотренной Контрактом, по замене товара ненадлежащего качества, количества, комплектности и ассортимента.

4.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне.

4.7. Во всем остальном Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
^ 5. Порядок приемки товара
5.1. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, принимается Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту в порядке, предусмотренном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 №П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 №П-7.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

5.3. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать материально-ответственному лицу осуществляющему приемку товаров (нарочно) по месту приемки:

а) счет на оплату товара в 2 экземплярах, с указанием банковских реквизитов организации;

б) счет-фактуру в 2 экземплярах;

в) оригиналы товарно-транспортных накладных в 2 экземплярах;

г) копии документов, удостоверяющих качество товара.

5.4. По итогам приемки товара, при наличии документов, указанных в п. 5.3. настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, материально-ответственное лицо осуществляющее приемку товаров составляет Акт на прием материальных ценностей.

5.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническому заданию извещения о запросе котировок. Качество товара, подлежащего в соответствии с действующим законодательством обязательной сертификации, удостоверяется сертификатом качества производителя, передаваемым Заказчику, и другими документами, подтверждающими потребительские качества товара в соответствии с действующим законодательством.

5.6. В случае недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, с недостатками, явными признаками порчи и/или брака, либо не отвечающего требованиям настоящего Контракта, Заказчик вправе не принимать товар от Поставщика полностью или частично с обязательным составлением акта об отказе в приемке товара, в котором подробно фиксируются основания, послужившие отказу.

5.7. При обоснованном отказе Заказчика от приемки товара полностью или частично по основаниям, указанным в пункте 5.6. настоящего Контракта, Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней устранить недостатки любым законным способом и осуществить поставку (допоставку) товара.

5.8. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами (или их уполномоченными представителями) товарной накладной или акта устранения недостатков (Акт устранения недостатков составляется в случае несоответствия поставляемого товара по техническим и качественным характеристикам условиям Контракта).

5.9. В случае, если количество и качество поставленного товара удовлетворяет Заказчика, не имеется претензий по срокам исполнения Контракта, последний подписывает акт приемки товара в двух экземплярах, один из которых передает Поставщику. В случае, если количество и качество поставленного товара не удовлетворяет Заказчика, составляется акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке товара к поставленному товару с указанием претензий Поставщику по количеству и/или качеству поставленного товара. Претензия направляется Поставщику по почте, что является должным уведомлением Поставщика.
^ 6. Качество товара
6.1. Качество товара – фабричное серийное производство, соответствие ГОСТам, ТУ, нормативам, регламентам предприятия – изготовителя и условиям настоящего государственного контракта.

6.2. На конвертах не должно быть непропечатки, тиснения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов.

6.3. Обрез свободных кромок конвертов и клапана должен быть ровным и без заусенцев.

6.4. Внутри и снаружи конвертов не должно быть пятен и остатков клея, конверты не должны склеиваться внутри, иметь приклеенный клапан или приклеиваться друг к другу. В бумаге не должно быть отверстий или латексных карманов.
^ 7. Гарантии качества товара
7.1. Поставщик гарантирует соответствие конвертов требованиям стандарта при соблюдении Заказчиком условий хранении, качественное оказание услуг по доставке товара, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

7.2. Поставщик устанавливает гарантийный срок хранения товара – 12 месяцев с момента изготовления.

7.3. Поставщик отвечает за качество применяемых материалов.
^ 8. Ответственность Сторон
8.1. В случае просрочки исполнения (ненадлежащего выполнения) Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, отсутствия либо задержки бюджетного финансирования или по вине Поставщика.

8.3 Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставляемого товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

8.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Контракта "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9.2. Форс-мажором не является отсутствие у Поставщика достаточных средств для поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее двух дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события. В этом случае сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
1   2   3   4   5

Похожие:

О проведении запроса котировок цен
Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89 т. 211-31-77 (391) факс 217-17-17 объявляет проведение запроса котировок цен на поставку строительных...

О проведении запроса котировок цен
Заказчика, сообщает о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию...

О проведении запроса котировок
Чита, ул. Назара Губина, д. 2, контактный телефон (3022) 39-28-65, объявляет о проведении запроса котировок цен на оказание услуг...

О проведении запроса котировок цен
Воронежской области (далее – «Заказчик») в рамках средств, предусмотренных в бюджете Заказчика, сообщает о проведении запроса котировок...

О проведении запроса котировок цен
Воронежской области (далее – «Заказчик») в рамках средств, предусмотренных в бюджете Заказчика, сообщает о проведении запроса котировок...

О проведении запроса котировок цен
Воронежской области (далее – «Заказчик») в рамках средств, предусмотренных в бюджете Заказчика, сообщает о проведении запроса котировок...

О проведении запроса котировок
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к извещению...

О проведении запроса котировок
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, включая стоимость запасных частей, согласно Техническому...

О проведении запроса котировок
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, включая стоимость запасных частей, согласно Техническому...

О проведении запроса котировок
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, включая стоимость запасных частей, согласно Техническому...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница