Управление федеральной службы судебных приставов по ярославской области «утверждаю» Зам руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области




Скачать 336.3 Kb.
НазваниеУправление федеральной службы судебных приставов по ярославской области «утверждаю» Зам руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
страница3/3
Дата публикации19.05.2013
Размер336.3 Kb.
ТипДокументы
odtdocs.ru > Право > Документы
1   2   3

ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ – ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ


г. Ярославль «__» ____________2013 г.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области – главного судебного пристава Ярославской области Менько Игоря Николаевича, действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 09.04.2007 г. № 69, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующий__ на основании ____________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ________ 2013 г. № ____________ заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:



  1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик на условиях настоящего Контракта, обязуется выполнить ремонтные - восстановительные работы с новыми запасными частями служебного автотранспорта Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, в соответствии с (Приложения № ___), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик оплатить выполненные работы по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______________________________________________________

в том числе НДС (18 %) ______________________________________________________________

2.1.1. Стоимость выполненных работ с учетом НДС определяется Заказчиком и Подрядчиком в Приложении № __, которое является неотъемлемой частью данного Контракта.

2.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость работ, всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, возникающих в процессе исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Все расчеты по Государственному Контракту будут осуществляться из средств Федерального бюджета Российской Федерации в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ, по безналичному расчету, согласно представленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур и актов выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в российских рублях. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате выполненных работ со дня списания денежных средств с его расчетного счета.


  1. Права и обязанности Сторон


3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Контракта выполнить работы в установленный настоящим Контрактом срок.

3.1.2. Представить Заказчику отчетные документы, подтверждающие выполнение работ, включая товарные (транспортные) накладные, в том числе почтовые, Акты выполненных работ и иные документы.

3.1.3. Не нарушать при исполнении обязательств по настоящему Контракту имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ, на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения установленного настоящим Контрактом срока подписания данного Акта.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами Актом выполненных работ.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 2.4. настоящего Контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ, соответствующих качеству, объемам, срокам их выполнения и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.4.2. Требовать от Подрядчика передачи недостающих или замены бракованных отчетных документов, подтверждающих выполнение работ.

3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов по выполнению работ.

      1. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.


^ 4. Порядок выполнения работ

4.1. Выполнение работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2. Результат исполнения обязательств по выполнению работ принимается в следующем порядке:

4.2.1. Выполненные Подрядчиком обязательства по выполнению работ принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки исполнения обязательств Подрядчика.

4.3. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Заказчику Подрядчиком отчетной документации и Актов сдачи-приемки выполненных работ Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.

4.4. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.

4.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Контракту и возвратить экземпляр Акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5 (пяти) дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.

4.6. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
^ 5. Срок, условия и место выполнения работ
5.1. Работы выполняются по следующему адресу: г. Ярославль, ___________________________

5.2. Датой выполнения работ Подрядчиком считается дата подписания Акта выполненных работ по настоящему Контракту, а в случае наличия претензий – датой выполнения работ считается дата удовлетворения Подрядчиком претензий Заказчика.

5.3. Работы будут выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Государственного Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

6.5. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ в случае несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из бюджета Российской Федерации.

^ 7. Порядок разрешения споров

7.1. Подрядчик и Заказчик будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе предъявить претензию в соответствии с условиями настоящего Контракта. Все споры и разногласия рассматриваются Сторонами в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления претензии.

7.3. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто и прочее, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3 (трех) дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны в срок не более 3 (трех) дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей разрешения этой ситуации.

8.7. Если в срок, указанный в п. 8.2. и 8.6. настоящего Контракта, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

^ 9. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных друг другу и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны настоящего Контракта.
^ 10. Изменение, прекращение и расторжение Контракта

10.1. Условия настоящего Контракта не могут быть изменены или дополнены ни по взаимному согласию Сторон, ни в одностороннем порядке.

10.2. Расторжение настоящего Контракта возможно только по соглашению Сторон или по решению суда на основаниях предусмотренным Гражданским Законодательством.

10.3. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.
^ 11. Заключительные положения (прочие условия)

11.1. Официальным языком Контракта является русский язык.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.


  1. Приложения


12.1. Приложение № ____


  1. Адреса и реквизиты Сторон




Заказчик:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 17-г

Тел: (4852) 32-77-71, 30-19-79, факс 72-57-79

Е-mail: mail@r76.fssprus.ru

ИНН 7604071938

КПП 760401001

Лицевой счет 03711785700 в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области (ОК-01)

БИК 047888001

Р/с 40105810900000010201 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области

ОКПО 75154330

ОКВЕД 75.11.12

ОКАТО 78401000000

Исполнитель:


Руководитель УФССП России

по Ярославской области –

главный судебный пристав

Ярославской области
___________ И.Н. Менько ____________ И.О.Ф
1   2   3

Похожие:

Управление федеральной службы судебных приставов по ярославской области...
«на право заключения государственного контракта на поставку оружейных сейфов металлических для «управления федеральной службы судебных...

Управление федеральной службы судебных приставов по ярославской области...
«на право заключения государственного контракта на поставку офисной мебели для «управления федеральной службы судебных приставов...

Управление федеральной службы судебных приставов по ярославской области...
«на право заключения государственного контракта на поставку шкафов металлических для «управления федеральной службы судебных приставов...

Управление федеральной службы судебных приставов по ярославской области...
«на право заключения государственного контракта по оказанию услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев...

Анализ деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов...
Ярославской области (далее Управление) обобщены и проанализированы основные показатели деятельности структурных подразделений судебных...

Приказ Киров 17. 12. 10 №499 Об утверждении плана работы Управления...
Утверждении Инструкции по организации планирования деятельности Федеральной службы судебных приставов и с целью обеспечения целенаправленной...

Приказ Киров 20 декабря 2011 г. №525 Об утверждении плана работы...
От 06. 04. 2011 №109 «Об организации планирования деятельности Федеральной службы судебных приставов» и с целью обеспечения целенаправленной...

Приказ Киров 20. 06. 2011 №221 Об утверждении плана работы Управления...
От 06. 04. 2011 №109 «Об организации планирования деятельности Федеральной службы судебных приставов» и с целью обеспечения целенаправленной...

Документация об аукционе (Открытый аукцион в электронной форме) «на...
«на право заключения государственного контракта на поставку автотранспорта для «управления федеральной службы судебных приставов...

Государственным заказчиком является: Управление Федеральной службы...
Осаго для нужд Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области. Количество и технические характеристики автомобильной...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница