О проведении запроса котировок цен




Скачать 494.65 Kb.
НазваниеО проведении запроса котировок цен
страница3/3
Дата публикации09.05.2013
Размер494.65 Kb.
ТипДокументы
odtdocs.ru > Право > Документы
1   2   3

7. Упаковка
7.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в упаковке (таре), обеспечивающей во время транспортировки его защиту от повреждения или порчи и обеспечивающей хранение товара в закрытом помещении с температурой окружающей среды от +5С до +40С и относительной влажности воздуха не более 80%.

7.2. Упаковка (тара) товара и комплектующих его изделий должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара и/или его комплектующих изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставка товара в упаковке (таре) не соответствующей требованиям, указанным в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего раздела, считается несоответствующей требованиям Заказчика и Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара.

7.4. Возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае просрочки исполнения (ненадлежащего выполнения) Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, отсутствия либо задержки бюджетного финансирования или по вине Поставщика.

8.3 Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставляемого товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

8.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Контракта "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9.2. Форс-мажором не является отсутствие у Поставщика достаточных средств для поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее двух дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события. В этом случае сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
^ 10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
^ 11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.2 Внесение изменений и дополнений в условия настоящего Контракта возможно с соблюдением правил, установленных ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11.3. Досрочное расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.4. При досрочном расторжении Контракта по соглашению Сторон, Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненные к данному времени свои обязательства по Контракту.

11.5. При досрочном расторжении Контракта по соглашению Сторон, Сторона, инициирующая досрочное расторжение Контракта, должна направить другой Стороне официальное письменное уведомление с обоснование своего предложения о необходимости досрочного расторжения Контракта.

Сторона, получившая уведомление должна не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления провести необходимые переговоры с инициатором досрочного расторжения и письменно подтвердить свое согласие или отказ на досрочное расторжение Контракта.

В случае соглашения Сторон на досрочное расторжение Контракта Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненные на день расторжение Контракта свои обязательства по нему.

11.6. В случае отсутствия соглашения Сторон на досрочное расторжение Контракта, Сторона – инициатор досрочного расторжения в соответствии с Разделом 12 Контракта, вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данный спорный вопрос на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

11.7. Нарушением существенных условий исполнения Контракта являются:

– поставка товара несоответствующего требованиям Заказчика, указанным в Спецификации на поставку товара;

– просрочка Поставщиком срока поставки товара.

Нарушение Поставщиком существенных условий Контракта является основанием для досрочного расторжения Контракта.

11.8. В случае расторжения Контракта в связи с нарушением Поставщиком существенных условий Контракта сведения о Поставщике направляются в реестр недобросовестных Поставщиков.

11.9. В случае расторжения Контракта по вине Поставщика весь поставленный им и принятый товар не оплачивается и подлежит возврату за счет Поставщика.
^ 12. Прочие условия
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента выполнения следующих условий:

- предоставление документов, подтверждающих обеспечения исполнения Контракта Поставщиком;

- его подписания обеими Сторонами.

12.2. Настоящий Контракт действует до 30.12.2012 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Контракта.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу.

12.6. Представителями Сторон для оперативного взаимодействия по вопросам и контролю исполнения Контракта являются:

от Заказчика

По финансовым вопросам:

Телефон:

E-mail:

По организационным и техническим вопросам:

Телефон:

E-mail:

от Поставщика

По финансовым вопросам:

Телефон:

E-mail:

По организационным и техническим вопросам:

Телефон:

E-mail:

12.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Поставщика.

12.8. Следующее приложение являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение № 1 - Спецификация на поставку товара.

- Приложение № 2 - Акт приема-передачи товара.
^ 13. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»:

УФССП России по Воронежской области

«Поставщик»:


^ Адрес юридический:

394006 г. Воронеж, ул. Краснознаменная, дом 2

Адрес юридический:

Адрес почтовый:

394006 г. Воронеж, ул. Краснознаменная, дом 2

Факс: (473) 278-24-88

Телефон: (473) 277-66-13, 269-98-01

E-mail: mail@r36.fssprus.ru

^ Адрес почтовый:
Факс:

Телефон:

E-mail:

Банковские реквизиты:

л/с 03311785300 в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области

ИНН: 3664062377; КПП: 366401001

ОКПО: 74348983

^ Банковские реквизиты:

р/с название банка

к/с БИК

ИНН: ; КПП:

ОКПО:


«Заказчик» «Поставщик»

Руководитель УФССП России по Воронежской области –

главный судебный пристав Воронежской области

_________________ В.В. Попова __________________ /__________

м. п. м.п.


^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственному контракту поставки

от __.__. 2012 № ________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА




Наименование

Технические характеристики


Кол-во,

шт.

Цена за единицу с НДС* (руб.)

Стоимость с учетом НДС* (руб.)

1




















































ИТОГО




* или НДС не облагается.


«Заказчик» «Поставщик»

Руководитель УФССП России по Воронежской области –

главный судебный пристав Воронежской области

_________________ В.В. Попова __________________ /__________
м. п. м.п.

^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственному контракту поставки

от __.__. 2012 № ________________________________________
ФОРМА
АКТ

приема-передачи товара
г. Воронеж «___» ___________ 2012 года
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области – главного судебного пристава Воронежской области Поповой Веры Васильевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.

Поставщик в соответствии с условиями Контракта от «___»__________20__ г. № ____ на поставку сервера верхнего уровня, своими силами и за счет собственных средств в соответствии с условиями Контракта и Спецификацией на поставку товара, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Контракта, поставил сервер верхнего уровня (далее – товар) и передал товар в собственность Заказчику. Заказчик принял товар по количеству, номенклатуре и качеству.

Номенклатура товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, указана в таблице.



Наименование

Технические характеристики


Кол-во,

шт.

Цена за единицу с НДС* (руб.)

Стоимость с учетом НДС* (руб.)

1
















ИТОГО




* или НДС не облагается.
Заказчик принял товар в комплекте со следующей Технической документации:

– паспорта;

– руководство по эксплуатации (инструкции);

– гарантийная документация на русском языке производителя и поставщика товара;

– копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и качества на товар (в случае необходимости на комплектующие изделия), обязательное наличие которых установлено законодательством Российской Федерации.

Заказчик выполнил приемку поставленного товара по количеству, номенклатуре, комплектности и качеству.

Количество, номенклатура, комплектность и качество каждой единицы товара соответствует Спецификации поставляемого товара и требованиям Контракта.

По условиям выполненной поставки товара, количеству и качеству товара Заказчик к Поставщику замечаний не имеет.

Аванс Поставщику не выплачивался.

Общая стоимость товара составляет ________(___________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18 % (или НДС не облагается) и подлежит оплате Заказчиком.

Размер неустойки, подлежащей взысканию с Поставщика, составляет ________________ (______________________________) руб. ______ коп.

Основания применения неустойки: _____________________________________

Порядок расчета неустойки: ___________________________________________

Итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчиком по Контракту, составляет ______________ (___________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% - ______________ (___________) руб. ____ коп.

Настоящий Акт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Акта по содержанию и юридической силе идентичен друг другу.


«Заказчик» «Поставщик»

Руководитель УФССП России по Воронежской области –

главный судебный пристав Воронежской области
_________________ В.В. Попова __________________ /__________

м. п. м.п.

1   2   3

Похожие:

О проведении запроса котировок цен
Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89 т. 211-31-77 (391) факс 217-17-17 объявляет проведение запроса котировок цен на поставку строительных...

О проведении запроса котировок цен
Заказчика, сообщает о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию...

О проведении запроса котировок
Чита, ул. Назара Губина, д. 2, контактный телефон (3022) 39-28-65, объявляет о проведении запроса котировок цен на оказание услуг...

О проведении запроса котировок цен
Воронежской области (далее – «Заказчик») в рамках средств, предусмотренных в бюджете Заказчика, сообщает о проведении запроса котировок...

О проведении запроса котировок цен
Воронежской области (далее – «Заказчик») в рамках средств, предусмотренных в бюджете Заказчика, сообщает о проведении запроса котировок...

О проведении запроса котировок цен
Воронежской области (далее – «Заказчик») в рамках средств, предусмотренных в бюджете Заказчика, сообщает о проведении запроса котировок...

О проведении запроса котировок
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к извещению...

О проведении запроса котировок
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, включая стоимость запасных частей, согласно Техническому...

О проведении запроса котировок
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, включая стоимость запасных частей, согласно Техническому...

О проведении запроса котировок
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, включая стоимость запасных частей, согласно Техническому...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница